Договор №
г. Волгоград «__» __________ 2013 года
Открытое акционерное общество «Производственный комплекс «Ахтуба» (далее ОАО «ПК «Ахтуба»), в лице Генерального директора ЗАО «Торговый дом «Океанприбор» Бута Дениса Анатольевича, действующего на основании доверенности № 09 от 14.01.2013г., именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,
и победитель запроса котировок ___________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, далее по отдельности именуемые Сторона, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
-
Предмет Договора
Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить (именуемые в дальнейшем «Товар» или «Изделия») согласно ведомости поставки, являющейся неотъемлемой частью договора.
Поставка Товара может производиться партиями.
Условия Договора распространяются на Товар российского производства и производства стран СНГ.
Основанием для заключения настоящего Договора является протокол заседания единой комиссии ЗАО «Торговый дом «Океанприбор» от _______________.
Цена Товара и порядок расчетов
2.1. Цена Договора определяется по результатам запроса котировок.
____________________________________________ рублей, в том числе НДС (18%) ____________________________________________ рублей.
2.2. Указанная в п.2.1 цена Договора включает в себя все необходимые налоги и отчисления, предусмотренные законодательством РФ на момент заключения Договора. Цена Товара определяется по результатам запроса котировок и указывается в ведомости поставки и в период действия договора изменению не подлежит.
2.3. Поставщик предоставляет Заключение Военного Представительства Министерства Обороны Российской Федерации (ВП МО РФ), аккредитованного у Поставщика, по цене Товара.
2.4. Место поставки: г. Волгоград, ул. Ангарская, д.17.
2.5. Все расходы, связанные с тарой, упаковкой Товара, а также расходы по транспортировке и экспедированию Товара почтой, входят в цену Товара.
2.6. Заказчик по счету, выставленному Поставщиком, в течение десяти банковских дней после подписания Договора перечисляет аванс в размере 50% цены договора. Окончательный расчет по счету производится Заказчиком в течение десяти банковских дней после получения Товара на склад Заказчика.
2.7. Оплата производится Заказчиком безналичным путем в соответствии с «Положением о безналичных расчетах РФ» № 2-П от 03.10.2002 года с изменениями и дополнениями, действующими на дату осуществления платежей. Расчеты по настоящему Договору по согласованию сторон могут производиться другими способами, разрешенными законодательством РФ на момент оплаты.
2.8. Поставщик вправе произвести зачет оплаты, произведенной Заказчиком в счет погашения задолженности по неоплаченным или частично оплаченным счетам.
2.9. Валюта платежа – рубль РФ. Датой оплаты считается дата принятия к исполнению банком Заказчика платежного поручения, о чем Заказчик обязан уведомить Поставщика (сообщение, переданное по факсу или электронной почте, является надлежащим). В случае ненадлежащего или несвоевременного уведомления об оплате Поставщик не несет ответственности за просрочку поставки.
-
Сроки поставки
Сроки поставки Товара определяются в соответствии с Ведомостью, если иное не согласовано сторонами в письменной форме.
-
Допускается по согласованию с Поставщиком поставка Товара на условиях отсрочки платежа по гарантийным письмам Заказчика. В случае непогашения задолженности в указанные сроки Поставщик вправе приостановить отгрузку Товара до полной оплаты ранее отгруженного Товара, если иное не согласовано Сторонами. После погашения задолженности Стороны возвращаются к ранее согласованным условиям поставки.
4. Порядок поставки
4.1. Товар поставляется Заказчику почтой либо экспресс-почтой (по согласованию сторон).
Отгрузка Товара сопровождается следующими документами:
- счет-фактура;
- товарная накладная ТОРГ-12;
- товарно-транспортная накладная 1-Т
4.2. По предварительному соглашению сторон Заказчик может осуществить выборку (самовывоз) Товара за свой счет и своими силами.
4.3. Моментом перехода права собственности на Товар считается дата подписания Заказчиком товарной накладной (Торг-12).
5. Упаковка, тара и маркировка
5.1. Поставщик обязуется поставить Товар в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке.
5.2. Поставщик не несет ответственность за повреждения Товара в ходе транспортировки, если эти повреждения возникли по вине перевозчика.
6. Качество и количество Товара
6.1. Приемка поставляемого по Договору Товара производится ОТК Заказчика и ВП МО РФ, аккредитованного на предприятии Заказчика, в соответствии с ГОСТ 24297-87, ГОСТ РВ 0015.308-11, а так же в соответствии с инструкциями П-6 от 15.06.1965г. и П-7 от 25.04.1966г. в части, непротиворечайшей законодательству РФ Качество поставляемого Товара подтверждается паспортом (этикеткой), оформленным в соответствии с ГОСТ 2.610-2006. (Приложение № 2).
6.2. Приемка Изделий по качеству, количеству или комплектности производится Заказчиком не позднее 20 дней после поступления Товара на склад Заказчика. Приемка Товара по количеству и комплектности при самовывозе Заказчика осуществляется на складе Поставщика представителем Заказчика. Претензии, поступившие позднее указанного срока, рассмотрению не подлежат.
6.3. Проверка качества Товара должна производиться в точном соответствии с требованиями технической документации на Товар с использованием испытательной аппаратуры, способной обеспечить режим и методику испытаний, указанных в стандартах или ТУ на проверяемую продукцию.
6.4. Забракованные Изделия подлежат возврату Поставщику в надлежащей таре и упаковке в 20-ти дневный срок с момента надлежащего уведомления об обнаружении недостатков или в иной согласованный в надлежащей форме срок. Одновременно с изделиями направляются паспорта (этикетки) и рекламационный акт, содержащий необходимые реквизиты в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции ПТН и ТНП по качеству П-7 (Постановление Госарбитража от 25.04.66г. с последующими изменениями), в части, непротиворерайшей законодательству РФ.
6.5. Поставщик в 20-ти дневный срок с момента поступления забракованных Изделий должен перепроверить их. В случае несоответствия качества перепроверяемых изделий требованиям технической документации по вине Поставщика, последний производит замену забракованных изделий на годные за свой счет в течение согласованного срока. Если перепроверяемые изделия признаны годными либо негодными по вине Заказчика, они подлежат возврату или замене за счет Заказчика.
6.6. Урегулирование предъявленной претензии к Поставщику в период действия гарантийного срока по качеству, количеству или комплектности Изделий осуществляется в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ и ГОСТ РВ 15.703-2005.
6.7. Контроль качества продукции на предприятии Поставщика осуществляется ОТК и ВП МО РФ, аккредитованного на предприятии Поставщика и имеющего действующее свидетельство об аттестации системы добровольной сертификации «Военэлектронсерт», выданного ОС СМК при Филиале ФБУ «46 ЦНИИИ Минобороны России».
7. Ответственность сторон
7.1. В случае отказа от поставки Товара Заказчик возмещает Поставщику убытки, учитывая произведенные затраты для запуска Изделий в производство на основании Акта экономического расчета Поставщика.
7.2 В случае просрочки оплаты изготовленного и отгруженного в соответствии с Договором. Товара, Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1 (одной десятой)% стоимости неоплаченного в срок Товара за каждый день просрочки.
7.3. При нарушении Поставщиком Договорных обязательств Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафных санкций (неустоек, пеней):
7.3.1. За несвоевременную поставку Товара в сроки, предусмотренные п.3.1 Договора, по вине Поставщика - пеню в размере 0,1% от полной стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
7.3.2. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
7.4. В случае если Заказчик понесет убытки прямо или косвенно связанные с нарушением Поставщиком сроков поставки, включая штрафы, пени и другие финансовые санкции, Поставщик обязан в полном объеме компенсировать Заказчику эти убытки.
-
Срок действия Договора
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действителен до исполнения Сторонами обязательств по Договору в полном объеме.
-
Порядок рассмотрения споров
Стороны договорились, что все споры и разногласия, которые могут возникнуть из договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров.
Спорные вопросы, не урегулированные в претензионном порядке, рассматриваются Арбитражным судом по месту нахождения истца в соответствии с законодательством РФ.
-
Обстоятельства непреодолимой силы
-
Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, издание государственными органами нормативных документов, препятствующих исполнению обязательств Сторонами по настоящему договору.
Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в течение 3 (трёх) рабочих дней о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
-
Исключительные права и обязательства о конфиденциальности
Объекты интеллектуальной собственности, примененные при производстве Товара, а также любая научно-техническая и производственная информация, отнесенная к коммерческой тайне (секрету производства) Поставщика и ставшая известной Заказчику в связи с исполнением обязательств по настоящему договору, являются исключительной собственностью Поставщика и без предварительного письменного разрешения Поставщика не может копироваться, передаваться третьим лицам или иным образом воспроизводиться Заказчиком.
Заказчик обязуется использовать Изделия, полученные по настоящему договору, в собственном производстве по прямому назначению, не допуская возможности неправомерного использования объектов интеллектуальной собственности, несанкционированного доступа к ним, а также использование конфиденциальной информации для занятия деятельностью, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб Поставщику.
11.3. Стороны гарантируют сохранение конфиденциальности документации, информации, знаний и опыта, полученных в рамках исполнения договора, в течение срока его действия, а также в течение 5 лет с даты прекращения договора.
-
Заключительные условия
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
-
Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении фирменных наименований, юридических адресов, банковских реквизитов и других обстоятельствах, способных повлиять на выполнение обязательств по настоящему Договору.
Все изменения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и считаются действительными лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
Стороны договорились о действительности документов, подписей и печатей, переданных факсимильной связью. Оригиналы документов должны быть направлены другой стороне по почте в течение семи дней с момента их оформления.
Приложение № 1: Ведомость поставки.
Приложение №2: образец паспорта (этикетки)
Адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик
|
Поставщик
|
ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба»
(ЗАО «Торговый дом «Океанприбор»)
ИНН 3443048328 КПП 345250001
Адрес: 400081, г. Волгоград, ул. Ангарская, д.17
Банковские реквизиты:
р/сч. 40702810111000001931 в Волгоградский ОСБ №8621/0200
г. Волгоград
к/сч. 30101810100000000647
БИК 041806647
ОКПО 22440231 ОКВЭД 29.60
|
|
Подписи сторон
От Заказчика:
|
От Поставщика:
|
Генеральный директор
ЗАО «Торговый дом «Океанприбор»
______________________ Д.А. Бут
|
|
СОГЛАСОВАНО:
Начальник 544 ВП МО РФ
________________ А.Н. Прозоров
(подпись)
"___" _________________ 20__г.
М.П.
|
СОГЛАСОВАНО:
Начальник _________ ВП МО РФ
________________ /Ф.И.О./
(подпись)
"___" __________________20___ г.
М.П.
|
Приложение №1 к Договору № _____________ от ________
ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ
№ п/п
|
Наименование товара
|
Един. измер.
|
Количество
|
Год изготовления
|
Срок поставки
|
Цена без НДС в рублях
|
Сумма без НДС в рублях
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
НДС:
|
|
|
Итого с НДС:
|
|
|
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ЗАО «Торговый Дом «Океанприбор»
Д.А. Бут
(подпись)
"___" __________ 20__ г.
М.П.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник 544 ВП МО РФ
________________ А.Н. Прозоров
(подпись)
"___" _________________ 20__г.
М.П.
|
ПОСТАВЩИК:
/Ф.И.О./
(подпись)
"___" __________ 20__ г.
М.П.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник_________ВП МО РФ
________________ /Ф.И.О./
(подпись)
"___" __________________20___ г.
М.П.
|
Приложение №2 к Договору № _____________ от ________
(логотип поставщика)
ЭТИКЕТКА
Наименование
Изготовитель
Количество, шт.
Технические условия
Дата изготовления
Партия
Гарантийный срок эксплуатации – согласно ТУ
Поставщик
ОТК ВП МО РФ
М.П. М.П.
Согласовано:
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ЗАО «Торговый Дом «Океанприбор»
Д.А. Бут
(подпись)
"___" __________ 20__ г.
М.П.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник 544 ВП МО РФ
________________ А.Н. Прозоров
(подпись)
"___" _________________ 20__г.
М.П.
|
ПОСТАВЩИК:
/Ф.И.О./
(подпись)
"___" __________ 20__ г.
М.П.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник_________ВП МО РФ
________________ /Ф.И.О./
(подпись)
"___" __________________20___ г.
М.П.
|